發(fā)表于：2016-11-22閱讀量：（1590）
天津市第一中級(jí)人民法院
民事判決書(shū)
（2015）一中民一初字第0022號(hào)
原告天津市某某工程公司，住所地天津市河西區(qū)南京路*號(hào)。
法定代表人劉某某，總經(jīng)理。
委托代理人許薔，天津?qū)毜侣蓭熓聞?wù)所律師。
委托代理人王英連，天津?qū)毜侣蓭熓聞?wù)所律師。
被告天津某某國(guó)際會(huì)展中心有限責(zé)任公司，住所地天津市西青經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)興華七支路*號(hào)*。
法定代表人吳某某，董事長(zhǎng)。
委托代理人趙志宇，天津高地律師事務(wù)所律師。
委托代理人蘇淼，天津高地律師事務(wù)所律師。
原告天津市某某工程公司與被告天津某某國(guó)際會(huì)展中心有限責(zé)任公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案，本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭進(jìn)行了審理。原告天津市某某工程公司的委托代理人王英連，被告天津某某國(guó)際會(huì)展中心有限責(zé)任公司的委托代理人蘇淼到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原告天津市某某工程公司訴稱，2010年2月3日，原告與被告簽訂《天津市建設(shè)工程施工合同》，由原告承包被告位于天津市西青區(qū)友誼南路與外環(huán)線交口西北角的某某會(huì)展中心景觀工程。合同簽訂后，原告按合同約定完成了所有工程。2010年6月，該工程經(jīng)驗(yàn)收合格。2013年12月4日雙方經(jīng)結(jié)算確認(rèn)本合同最終造價(jià)71370819元。目前該工程已過(guò)養(yǎng)管期。截止到2015年3月16日，被告尚欠原告工程款30846250元，已產(chǎn)生違約金和養(yǎng)管費(fèi)利息6513520元。雖經(jīng)原告多次催要，被告以各種理由拒絕支付。被告的行為已違反了雙方合同約定及法律規(guī)定，并給原告造成巨大經(jīng)濟(jì)損失。為此，原告訴至法院，請(qǐng)求：1、被告向原告支付工程款30846250元；2、被告支付原告違約金4543788元（暫從2013年12月4日計(jì)算至起訴之日，最終以實(shí)際給付之日為準(zhǔn)），以及養(yǎng)管費(fèi)利息1969732元（第一期養(yǎng)管費(fèi)利息自2011年6月1日計(jì)算至起訴之日，第二期養(yǎng)管費(fèi)利息自2012年6月1日計(jì)算至起訴之日，最終以實(shí)際給付之日為準(zhǔn)）；3、訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
原告為支持自己的主張，向本院提交了如下證據(jù)：施工招標(biāo)公告、工程施工中標(biāo)通知書(shū)、《天津市建設(shè)工程施工合同》、天津市建設(shè)工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、某某會(huì)展中心景觀工程結(jié)算審查、天津市第二中級(jí)人民法院（2014）二中民四初字第92號(hào)民事判決書(shū)、天津市高級(jí)人民法院（2015）津高民一終字第0034號(hào)民事判決書(shū)。
被告天津某某國(guó)際會(huì)展中心有限責(zé)任公司辯稱，被告對(duì)欠付的工程款數(shù)額予以認(rèn)可，但是原告要求的違約金數(shù)額過(guò)高，應(yīng)當(dāng)予以調(diào)整，不同意支付養(yǎng)管費(fèi)利息。
被告未向本院提交證據(jù)。
經(jīng)審理查明，涉案工程經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序。2010年2月3日，原告與被告簽訂《天津市建設(shè)工程施工合同》，由原告承包被告位于天津市西青區(qū)友誼南路與外環(huán)線交口西北角的某某會(huì)展中心景觀工程。涉案《天津市建設(shè)工程施工合同》已經(jīng)天津市建設(shè)工程合同管理站備案。該合同專用條款26條約定，工程款（進(jìn)度款）支付：工程合同的進(jìn)度付款按每月完成進(jìn)度批核，建設(shè)單位和監(jiān)理工程師核準(zhǔn)后于10日內(nèi)，支付審定工程量款額的70%，工程完工支付合同價(jià)的10%，竣工結(jié)算完成、工程驗(yàn)收合格后付至結(jié)算價(jià)的90%，養(yǎng)管期第一年期滿支付5%，第二年期滿2月內(nèi)一次性付清所有工程款。該合同專用條款35條35.1三款約定，發(fā)包人如違約，從第29天起每延期一天付結(jié)算款，按照合同總價(jià)萬(wàn)分之一向承包人支付違約金。雙方均認(rèn)可該條款為本合同有效的違約條款。
現(xiàn)涉案工程已全部施工完畢，并已交付被告使用。2013年12月4日，雙方對(duì)涉案工程進(jìn)行結(jié)算，最終確定結(jié)算價(jià)款為71370819元，被告已向原告支付工程款40524569元，尚欠30846250元工程款未付。
另查，因原告將部分涉案工程分包給天津市市政道橋建筑工程公司，因工程款問(wèn)題，天津市市政道橋建筑工程公司將原、被告訴至天津市第二中級(jí)人民法院，天津市第二中級(jí)人民法院以（2014）二中民四初字第92號(hào)民事判決書(shū)判令：”被告天津市某某工程公司于本判決生效之日起十五日內(nèi)向原告天津市市政道橋建筑工程公司支付工程款22647684元及利息（自2013年12月26日至實(shí)際給付之日止，按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算）；二、駁回原告天津市市政道橋建筑工程公司的其他訴訟請(qǐng)求。如被告天津市某某工程公司未按本判決指定的期限履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。案件受理費(fèi)160126元，由被告天津市某某工程公司負(fù)擔(dān)。”本案原告不服，提起上訴，天津市高級(jí)人民法院以（2015）津高民一終字第0034號(hào)民事判決書(shū)判決：”駁回上訴，維持原判。”上述判決已經(jīng)生效。上述生效判決認(rèn)定，本案被告在庭審中認(rèn)可天津某某會(huì)展中心景觀工程于2010年6月經(jīng)竣工驗(yàn)收合格；被告系涉案工程的發(fā)包人，原告為工程總承包人，原告在承包工程后，將其中的中心前、后廣場(chǎng)的鋪裝工程分包給天津市市政道橋建筑工程公司，雙方簽訂的協(xié)議書(shū)系雙方真實(shí)意思表示，且不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，確認(rèn)相關(guān)協(xié)議有效。
上述事實(shí)，有雙方當(dāng)事人陳述及書(shū)證等證據(jù)證實(shí)。
本院認(rèn)為，涉案工程經(jīng)過(guò)招投標(biāo)程序后，原、被告在平等自愿基礎(chǔ)上簽訂《天津市建設(shè)工程施工合同》，并經(jīng)相關(guān)主管部門備案，該合同系雙方真實(shí)意思表示，應(yīng)認(rèn)定為合法有效。涉案工程已經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，養(yǎng)管期已經(jīng)屆滿，雙方亦已經(jīng)結(jié)算完畢。原告主張被告欠付工程款30846250元，被告對(duì)此予以認(rèn)可，故而被告應(yīng)當(dāng)給付，對(duì)原告該項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，本院應(yīng)予支持。
關(guān)于原告訴請(qǐng)的違約金問(wèn)題。根據(jù)雙方合同專用條款26條的約定，養(yǎng)管費(fèi)包含在結(jié)算款中，養(yǎng)管費(fèi)的確定和給付條件之一系雙方進(jìn)行結(jié)算，現(xiàn)雙方結(jié)算時(shí)間已經(jīng)超過(guò)了兩年的養(yǎng)管期。根據(jù)雙方合同專用條款35條35.1三款的約定，結(jié)合雙方的結(jié)算時(shí)間，被告應(yīng)在雙方結(jié)算后的28天內(nèi)支付全部的工程結(jié)算款（包括養(yǎng)管費(fèi)）。現(xiàn)被告未能如期支付，尚欠原告工程款30846250元，存在逾期支付原告工程款之事實(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。但是雙方約定的違約金顯系過(guò)高，本院應(yīng)予調(diào)整。結(jié)合本案實(shí)際情況，以欠付工程款為基數(shù)按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算為宜。關(guān)于原告主張的養(yǎng)管費(fèi)利息問(wèn)題，因違約金的計(jì)算方式是以欠付的工程結(jié)算款為基數(shù)，已經(jīng)包含了養(yǎng)管費(fèi)，故而原告再主張養(yǎng)管費(fèi)利息，本院不予支持。
綜上所述，依照《中華人民共和國(guó)合同法》第六十條第一款、第一百零七條、第一百一十四條之規(guī)定，判決如下：
一、本判決生效后十五日內(nèi)，被告給付原告工程款30846250元；
二、本判決生效后十五日內(nèi)，被告以30846250元為基數(shù)，按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率給付原告自2014年1月2日至實(shí)際給付之日止的利息；
如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)按照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第二百五十三條的規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)237069元，由被告負(fù)擔(dān)。
如不服本判決，可在判決書(shū)送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對(duì)方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于天津市高級(jí)人民法院。
審 判 長(zhǎng) 姚玉
代理審判員 豆 艷
人民陪審員 范培舒
二０一五年八月十二日
書(shū) 記 員 吳松濤
1928938524969539295352636218935186381371213269118301149111187103091013186838373748072695260498328272167209419371657138213081110
① 掃描左側(cè)二維碼，關(guān)注我個(gè)人微信
② 關(guān)注后，發(fā)送關(guān)鍵字“干貨”2個(gè)字
③ 我給你發(fā)《勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)版》.doc
④ 每天找我要以上物料
